公路运输合同公路运输合同(经典)在当今不断发展的世界，很多场合都离不了合同，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编整理的公路运输合同，欢迎阅读与收藏。公路运输合同篇1原告：xx被告：傅xx，男诉讼请求1、请求判令被告立即向原告支付拖欠的设备搬运费共计人民币12000元，并就上述费用按中国人民银行同期贷款利率支付自起诉之日起至法院判决确定还款之日止的利息；2、本案的诉讼费用由被告承担。事实与理由20xx年5月份、20xx年9月份原告应被告（外号：“黑欢”）的'要求，驾驶自有吊车到被告经营的沙场搬运沙机及其他生产设备，并就设备搬运费用进行了约定。现被告共结欠原告设备搬运费用12000元，有被告本人以“黑欢”的名义签字及被告经营的沙场的相关管理人陈兴化签字的确认单据为证。上述费用被告拒不支付给原告。有鉴于此，原告特依据我国《民事诉讼法》第119条的规定具状诉至贵院，请求依法判如所请！此致xxx人民法院具状人：20xx年xx月xx日公路运输合同篇2甲方：____________煤矿乙方：____________矿山设备安装有限公司经甲、乙双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，就甲方位于煤矿综采工作面回撤运输委托乙方承包事宜，达成下列协议，共同遵守执行。第一条：工程承包范围一、工程名称：煤矿综采工作面回撤运输。二、工程地点：煤矿。三、工程范围和内容：综采工作面三机、转载机、破碎机、移变列车、液压支架等所有综采配套系统回撤运输。第二条：工程承包期限一、本工程承包合同总工期为天。二、本工程项目以井下运输第一台设备为开工日期。三、如遇下列情况，经甲方现场监理工程师或甲方代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。(1)遇到不可抗力的自然灾害(如雪灾、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响项目进度的。(2)因政府强制停电问题造成停工的。第三条：工程承包价款一、本工程承包合同总价为元人民币(含税价万元)。二、此价款包含燃油费、车辆维修费、驾驶员工资等一切全部费用。三、回撤运输费按双方协商的预算金额为一次性包干价。四、甲方在支付乙方承包款前，乙方必须出具甲方所在地正规税务发票。第四条：甲方责任与义务一、负责对乙方进行技术交底，提供场地。二、按设计施工方案及乙方提出的'具体要求做好各项准备工作(包括井巷扩大、井巷地面硬化、地面停车场所等)以确保运输工作顺利进行。三、负责对乙方回撤运输工程进度、质量进行监督，组织检查验收。四、负责提供乙方运输相关工作人员的住宿和就餐。五、负责回撤运输作业期间与其他单位协调关系，协调解决应由甲方解决的问题。六、对违规作业、存在安全隐患等事项，有权给乙方下达停工整改通知及罚款。对不服从管理及对甲方造成重大影响，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方因此造成甲方损失的经济赔偿责任。第五条：乙方责任与义务一、乙方承包后不得另行分包或转包。二、乙方必须按协议约定及甲方确定的施工方案进行运输作业，并按期完成任务。三、乙方按国家和行业规定，必须确保相关管理和生产岗位人员持证上岗吗，保证回撤运输工程安全。四、在工程期间，因乙方工作人员操作不当造成甲方综采工作面的设备损坏由乙方承担全部经济赔偿。五、乙方对发生安全事故承担现场救援和紧急处理职能，并承担相关责任。六、在乙方工程承包施工期间，发生工伤均由乙方全责处理和承担所有费用;发生死亡事故由乙方处理甲方配合，费用甲方承担30%，乙方承担70%。七、乙方必须服从甲方对施工安全、工程质量的监督、检查、验收。八、乙方在施工期间遵守甲方的各种规章制度。九、乙方指派为驻乙方工地代表，负责施工现场的管理及与甲方联系工作。十、按国家和地方规定，依法缴纳相关税费。第六条：工程价款的支付与结算回撤运输工程结束，经甲方验收合格后，甲方在10天内支付全额回撤运输款项。第七项：违约责任一、乙方如有不履行本合同约定行为(包含但不限于工程质量和生产安全方面)，视为乙方违约;甲方有制度规定的，乙方按甲方制度规定中的处罚额承担违约责任，没有制度规定的，甲方根据实际情况决定乙方违约责任的赔偿金额，乙方同意甲方在未支付的工程款项中扣除;对情节严重的，甲方有权单方面解除本合同，不视为违约。二、由于不可抗拒的原因，影响了合同的执行时，经双方确认则可终止本合同或延迟合同期限，延迟时间应相当于事故所影响的时间。三、由于乙方原因造成工期延误，每延误一天，按每天元人民币标准向甲方承担违约金;延误超过五天的，按每天元整人民币标准向甲方承担违约金。违约金由甲方在支付乙方承包款中直接扣除。第八项：其它事项及要求一、在合同履行期间，出现争议应协商解决，如甲乙双方协商不成，可提交合同签署地人民法院裁决。二、本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。三、本合同一式