建设工程施工合同新版多篇[导语]建设工程施工合同新版多篇为的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。建设施工合同协议书篇一甲方：（简称甲方）乙方：（简称乙方）为了解决都匀市城市名品小区住户通信需求，按照(20xx)003号《黔南州通信行业驻地网联合办公室文件》精神，对小区FTTH综合接入工程地蚝施工安装，经甲、乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》达成本协议。一、工程概况（1）工程名称：都匀市城市名品FTTH综合接入工程。（2）工程内容：以设计方案为准。二、施工规范要求乙方必须按照《黔南州住宅小区及商住楼通信配套设施建设规范》施工。三、施工费用经甲、乙双方协商工程采取包工包料施工，工程总承包价为人民币：壹拾贰万元整（120xx0.00元整），施工费用为一次性包干工程。四、付款方式工程竣工验收合格后按照通信行业相关规定开具建安发票，十五日内一次性付清工程款人民币：壹拾贰万元整（120xx0.00元整）。乙方指定的银行帐户如下：开户银行：贵阳银行股份有限公司汇通支行开户名称：贵州天勤通通信工程有限公司帐号：101177五、双方责任及义务1、甲方（一）、甲方负责安排专人进行协调工作，并确认规划通信线路走向，避免与其他项目交错影响施工。（二）、甲方负责审核路由按按规划设计要求施工。（三）、在不影响甲方施工进度情况下，如因其他施工单位原因，造成通信线路损坏，甲方负责协调施工单位赔偿乙方的材料、人工及相关损失。（四）、非甲方施工原因造成的通信线路损坏，甲方概不负责。（五）、甲方在施工过程中，发现有危及通信光、电缆安全时，应事先通知乙方，采取必要的安全措施。2、乙方（一）、严格执行操作规程、安全文明施工，在施工过程中所有安全事故及经济纠纷均由乙方自行负责承担。（二）、按照通信行业相关规范和技术要求组织施工，在通信行业主管部门的监管下按时保质保量完成工程。（三）、负责提供工程范围内及现状光缆位置图给甲方。（四）、乙方须在合同约定的时间内保质保量的完成安装工程，由于乙方原因造成工期延误，损失由乙方负责。（五）、乙方负责协调办理电信运营商验收、外线信号接入事宜的相关手续，并保证整个小区电信通信畅通使用。（六）、乙方负责管理本工程施工垃圾及施工损坏的墙面的修复。六、施工工期施工工期为45天，设计审批通过次日起开始计算工期，如因甲方协调等原因造成工期延误，施工工期进行顺延。七、未尽事宜双方另行友好协商，因本合同发生争议，双方友好协商解决。八、本协议一式四份，甲、乙双方各持二份，经双方签字盖章后生效，供双方共同遵守。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日2021年建设工程施工合同协议篇二甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将______工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称：______地点：______二、承包方式____________。三、工程承包内容_________。四、合同价款_________。五、付款方式_________。六、总工期要求______个工作日。七、甲方责任1、甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。2、甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。八、乙方责任1、乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。2、因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款___元。九、工程质量、安全及保修1、乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。2、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。3、工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。甲方：乙方：日期：建设工程合同篇三承租人（甲方）：（公司全称）出租人（乙方）：（公司全称）行业确认证书编号：许可证颁发机构根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，遵循平等自愿、诚实信用的原则，经双方协商一致，就租赁工程机械的有关事宜达成协议如下：第一条：租赁机械及租金的计算和支付（如不够，可另附表格）1、租金计算方法：选择以下方法之一填写上表&ldq