工程承包三方的协议工程承包三方的协议现如今，协议使用的情况越来越多，签订协议是解决纠纷的保障。一起来参考协议是怎么写的吧，下面是小编整理的工程承包三方的协议，仅供参考，大家一起来看看吧。工程承包三方的协议1甲方：_________________乙方：_________________乙方委托甲方策划_______天燃气发电厂工程施工项目，经友好协商，签定如下协议，共同严格履行。一、甲方责成专人负责前期联络、了解情况，寻找可靠关系，联络乙方同项目单位领导见面，并从中策划，帮助乙方同项目单位签定施工协议或合同。二、中介成功，合同签定之日，乙方付给甲方中介费(项目合同金)额____%;项目施工单位预付乙方工程款____日内，乙方再付给甲方中介费_____%。三、甲方帮助乙方联系中介业务过程中发生的`一切费用由乙方承担，甲方该不负责。四、甲方帮助乙方联系业务成功并签定了有关协议，乙方不能按协议规定按时支付中介费用，同意甲方从项目单位拨付的工程款中代扣。五、此协议一式两份，从签定之日起生效。未尽事项，另行协商。若有争议，提请运城市中级人民法院仲裁。甲方代表：_________________乙方代表：_________________________年____月____日________年____月____日工程承包三方的协议2承包(乙)：_________________发包(甲)：_________________兹乙现承包甲发包工程根据关律、规规定结合本工程具体情况甲、乙双平等、自愿基础协商致达条款并共同遵守执行。一、工程概况：1、工程名称：_________________2、工程点：_________________3、承包内容：_________________4、承包范围：_________________5、承包方式：_________________6、质量要求：GB50210-20__《建筑装饰装修工程质量验收规范》7、工期要求：_________________月至_________________月二、甲工作内容：1、甲指派驻工代表负责履行本合同相关事宜全面、全权负责现场管理工作乙工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查2、负责向乙提供临水电三、乙工作内容：1、乙驻工代表驻现场负责履行合同范围内应尽职责按照甲要求组织施工保质、保量、按期完施工任务服甲工代表监督管理2、做承包范围内各相关工种间交叉配合工作竣工验收交钥匙前品保护工作由乙负责3、未经甲同意擅自拆改原建筑结构或设备管线四、关于质量约定：1、乙须严格按照甲要求施工图纸、作说明及设计变更等进行施工工程质量达施工合同要求相关质量验收规范(GB50210-20__、GB50303-20__、GB50242-20__、GB50327-20__等)作本工程质量评定验收标准2、乙责任原造质量合格或能通验收其返工费用由乙承担工期顺延3、甲供材料质量合格影响工程质量其返工费用由甲承担工期顺延4、本工程质保期壹质量保修期自竣工验收起计保修期内发质量问题乙须偿履行保修责任五、关于工期约定：1、甲能按约给付乙工程进度款影响工期工期顺延2、乙责任造途故停工、窝工影响工期工期顺延3、业主等抗力素影响工期工期顺延六、关于价款结算约定：1、双商定本工程合同承包价格_________________元(民币)2、本承包价格包含工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料运费等3、付款方式：a、工8内甲付款30%元作乙前期进场费b、水电工程隐蔽验收甲付款30%元c、瓦工及木基层、木饰面验收、漆工进场甲付款15%元d、竣工验收合格甲付款20%元e、余款5%元待壹保修期满结清七、关于材料约定：1、甲负责同业主联系及提供乙所需材料并按场经乙验收入库由乙负责保管乙保管善造损坏由乙照价赔偿2、乙须预算定额范围内使用材料(包括临电)材料损耗按定额计超支合理材耗由乙自行承担并承包价格相应扣减3、所进场业主供材乙擅自挪用八、安全产约定：1、甲乙双另行签订安全协议作本合同附件与本合同具同等律效力2、乙须严格遵守甲物管部门规章制度及文明现场安全产要求3、乙须严格遵守安全协议条款严禁施工现场发违乱纪等行九、关于违约责任约定：1、乙须自行完本施工任务严禁乙本项目再进行包或转包2、乙责任原延误工期逾期完工每延期乙向甲赔付违约金_______________元3、乙必须给进场施工工作员购买身保险施工发安全产事故造身伤害或财产损失由乙承担经济赔偿责任4、乙违约给甲造经济损失由乙负责经济赔偿且甲权单终止本合同本合同式两份甲乙双各执份自签订起效履行完毕即终止其未尽事宜双友协商解决甲(签章)：_________________乙(签字)：__________________________________年_____