精选绿化工程补充协议书大全（16篇）通过对过去一段时间的经验总结，我们可以更好地规划未来的发展方向。写总结要言简意赅，重点突出，表达清晰，让人一目了然。这些总结范文给我们提供了一些建议和思路，可以帮助我们撰写出更出色的总结。绿化工程补充协议书篇一甲方(发包方）：乙方(承包方）：经甲、乙双方平等、自愿协商就_____高速公路绿化第六合同段绿化工程的相关事宜达成一致：1、乙方承包项目地点及名称：_____高速公路绿化第六合同段绿化工程项目。2、承包费用及结算：(1）、承包费为每个框35元；(2）、结算方式为：工程结束后经甲方验收合格之后一次性全额结算。3、工期为：自签订本协议之时一个月之内完成。4、甲方的责任与义务：(1）、甲方负责提供工程中的用土问题。(2）、甲方有监督工程进度及工程质量的权利。(3）、甲方负责提供工程中工人使用的安全设施及工具。(4）、甲方有指导乙方工程安装摆放的权利。5、乙方的权利与义务：(1）、乙方工人由乙方自行组织安排以保证工程能够顺利进行。(2）、乙方负责安排其工人将土按照甲方的`要求和规格进行装袋并将装好的土袋安放于甲方指定的位置。(3）、乙方负责监督其工人的工作进度及工作的安全教育工作。(4）、乙方需严格要求工人的施工安全问题，工人若在工作过程中发生意外或工伤由乙方自行承担及处理。(5）、乙方在施工过程中不得无故拖延工期，需按照计划积极完成工程。6、特别约定：(1）、若乙方在工程施工过程中资金需要周转，可以按照每个工人每个星期预支人民币100元的方式预支，该预支款项在工程结束之后结算总款项中予以扣除。(2）、乙方必须保证该工程在一个月之内完成。7、违约责任：甲、乙双方需严格按照本协议约定内容严格执行，若任何一方存在违约，违约方须向守约方支付本工程量总额款项的30%作为违约金。8、本协议自甲乙双方签字之后即行生效。9、本协议一式两份，甲乙双方各持一份。甲方：乙方：时间：时间：绿化工程补充协议书篇二发包人：(甲方)承包人：(乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事宜达成一致，并签订了建设施工合同(一期工程建设施工合同)(合同编号：20xx字185，承包人已进场开始施工，由于合同中有些内容没有细则执行，需要制定详细的细则执行，经双方协商，签订本协议，作为一期工程建设工程施工合同(编号：20xx字、号)的补充，共同执行，与施工合同具有同等的法律效力。第一条承包人的工作承包方需要及时报送各种资料:1、开工报审，取得正式开工令需在20xx年9月1日前完成。2、工程中间验收,工程每项的中间验收后三个工作日内办完手续和提交完资料;3、隐蔽工程验收，验收后五个工作日内办完手续和提交完资料;4、竣工资料须在竣工后三十个工作日内办完手续和提交完资料。第二条、工程变更问题在发生工程变更要及时汇报业主及设计公司，变更签证要在三十个工作日内上报，逾期不报，过后上报集团公司不批准的，则变更所增加的工程量及费用由承包方承担。第三条处罚约定以上规定资料在规定时间内不提交按拖一天扣进度款1000元第四条、双方的责任和义务按原合同执行第五条、其他1.本协议双方签字盖章后生效，双方履行完规定的义务后即行终止。本协议一式陆份，双方各执叁份。2.未尽事宜，双方根据具体情况另行协商。甲方：乙方：法人代表(或委托代理)：法人代表(或委托代理)：经办人：经办人：地址：地址：联系电话：联系电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：年月日年月日绿化工程补充协议书篇三根据中华人民共和国仲裁法，我们经过协商，愿就______年______月______日签定的_____合同第_____条约定的仲裁事项，达成如下补充协议：凡因执行本合同或与本合同有关的一切争议，申请_______仲裁委员会仲裁，并适用仲裁委员会仲裁规则。______仲裁委员会的裁决是终局的，对双方都有约束力。当事人：___________当事人：_____________签名（盖章）：_____签名（盖章）：_______日期：_____________日期：_______________说明：1．首部。（1）应写明标题“仲裁补充协议”。（2）当事人的基本情况。当事人是个人的，写明其姓名、性别、出生年月日、职业、工作单位及职务、住址。当事人是法人或其他组织的，应当写明法人或者其他组织的我，应当写明法人或者其他组织的名称、地址以及法定代表人的姓名、职务。2．正文。这是整个文书的核心部分。根据仲裁法的规定，这部分必须具备三个方面的内容：一是当事人双方必须有仲裁的意思