2024年离婚申请再审申请书申请再审申请书需要几份(4篇)范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。离婚申请再审申请书申请再审申请书需要几份篇一地址：x市x区x路x号法定代表人：赵x职务：经理委托代理人：齐xx律师事务所律师申请人x市建筑工程安装公司对x市x区人民法院x年x月x日(1999)x民和第x号判决和x市中级人民法院x年x月x日(1999)中民终第x号判决不服，申请再审。请求事项：1、撤销x市x区人民法院(1999)x民和第x号判决和x市中级人民法院(1999)中民终第x号判决；2、退还已执行的x万元人民币工程款；3、返还已付工程款x万元人民币。事实和理由：（应祥述，此略。）特申请再审，撤销一审、二审判决，重新审理本案，公正判决，维护申请人合法权益。此致x省高级人民法院申请人：x建筑工程安装公司（公章）法定代表人：赵xx年x月x日附：(1)一审判决书、二审判决书各一份；（2）申请人所属职工余x书面证言一份。离婚申请再审申请书申请再审申请书需要几份篇二申请人(一审原告二审上诉人)李__，男，生于1975年8月10日，汉族，农民，住平顶山市卫东区东环路办事处吴寨村一组。被申请人(一审被告二审被上诉人)刘__，男，1968年10月10日出生，汉族，无业，住平顶山市卫东区北环路办事处下牛村一组。申请人因劳务合同纠纷一案，对平顶山市中级人民法院于2012年8月16日作出的(2012)平民三终字第506号民事判决书不服，提出再审申请。请求事项：1、请求依法再审，纠正原一、二审不当。2、请求依法撤销(2012)平民三终字506号民事判决。事实理由一、申请人劳务增加工程量费用，一、二审法院在事实上不认定错误。驻马店市高新区电畅科技有限公司关于关王庙工业园钢结构厂房在拆装过程中出现工程停工问题的处理意见第8-9页，有证据从分证明被申请人在劳务合同外所增加的工程量。申请人提供录音记录证据中显示，申请人一再要求就增加工程量部分出个手续或出个认证单，但发包方说申请人主体不对，不给出，所以没有合同直接印证，但有处理意见和录音记录间接证据相互印证这一事实，但一、二审对这两份证据置之不理，武断的认定申请人没有补签合同或劳务增加工程量合同，证据不足，不予支持。二、由于被申请人的原因或过错造成申请人窝工、停工的经济损失，不应由申请人承担。在施工过程中，1、因被申请人不履行自己的职责，导致经常停电的窝工的人工费和生活费损失；2、因被申请人不按期给付工人工资，导致工人停工不干人工费和生活费及申请人借钱给工人发工资的利息损失。这部分损失证据由1、工人领走工资的工资表印证；2、工人联名状佐证；3、职工考勤表佐证；4、施工记录佐证。三、被申请人提供错误的施工图纸，导致申请人二次返工的人工费和生活费及材料费(有材料费证据清单)，这部分损失一、二审均未认定，由申请人承担极不公平。以上三项，共计造成申请人万余元实际支出损失，这是有据可查的，申请人给工人支出生活费和工资37万余元，材料费元，共计元。与一、二审认定的36万余元，相差元，为此特请求贵院站在“司法为民，有错必纠”的公正立场上，依法再审，查清事实，纠正错误，撤销二审判决，依法改判，维护再审申请人的合法权益。此致河南省高级人民法院再审申请人：李__20__年9月8日离婚申请再审申请书申请再审申请书需要几份篇三申请人(原审被告)：__x建设有限公司重庆分公司，住所地：重庆市渝北区……(通信地址：江北区红旗河沟通中信银行大厦8楼<重庆华之岳律师事务所>、廖正远律师转);联系电话：1366____x法定代表人(负责人)：周某某。被申请人(原审原告)：唐明，男，出生于1972年8月7日，住所地：潼南县别口乡飞凤村9组158号。申请人因不服重庆市沙坪坝区人民法院(2011)沙法民初字第35_9号民事调解书，特依照民事诉讼法第一百八十二条之规定，现提出申请再审。再审申请请求：1、撤销(2011)沙法民初字第3509号民事调解书;2、改判驳回被申请人诉讼请求；3、本案诉讼费用由被申请人承担。事实与理由：申请人现有证据证明重庆市沙坪坝区人民法院〈2011〉沙法民初字第35_9号民事调解书协议内容：双方从2010年10月28日起建立劳动关系，违反法律规定，应当再审。一、原审调解在程序上没有遵循民事诉讼法第7条关于人民法院审理民事案件必须以事实为根据、以法律为准绳的原则，主持双方达成的调解协议与事实完全不符。1、本申请人并未将该工程发包人不具备用工主体资格的组织或自然人。申