此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。PAGEPAGE10桩基础专业分包合同范本桩基础作为一种深基础形式,主要依靠桩侧阻力和桩端阻力将荷载传递到桩周土体和深层土体中。那么桩基础专业分包合同是怎样的呢?以下是在范文网小编为大家整理的桩基础专业分包合同范文，感谢您的欣赏。桩基础专业分包合同范文一发包方(甲方)：承包方(乙方)：为了明确责任，按质、按量、按时完成施工任务，依据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家、地方有关法律、法规，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，双方共同遵守。第一条工程概括1、工程名称：2、工程地址：3、工程内容及范围：4、造价：每米施工单价按元/米计算，送桩部分(空送)适当补偿(此工程桩基检测费、税金总包服务费、水电费均由甲方承担)。5、质量等级：合格6、工期拟定：年月日至年月日，总工期为天。第二条承包方式本工程采用下列第3项方式承包1、按工程内容及范围单位造价包干，工程量按实结算。2、工作量按实际完成量计算;计算规则按定额有关说明执行。3、压桩工作量按日报表签证量结算。第三条付款方式1、设备进场开始正式工程桩施工时付设备进场费万圆整(￥元)。2、压桩完成时付工程总价款至：以米为节点，付施工量总价的70%3、余款待桩基检测合格后一个月内一次性付清。第四条甲方责任1、合同签订后应交乙方会审后图纸三份，地质勘察报告一份，地下管线图一份。2、应在压桩前按乙方施工组织设计要求做好施工区域的三通一平及地上、地下原有障碍物的清理迁移工作，提供压桩设备施工的必要条件，保证施工过程中附近居民无异议。3、甲方供桩按乙方提供的进桩计划进桩，若供桩不及时造成停工，甲方承担乙方每个台班元停工损失费。4、按照城市规划及有关规定，办好施工应备的手续。5、在工期范围内遇停电、地下障碍物清理、截桩、周围建筑物等人力不可抗拒的因素影响，累计三天乙方不计取停工损失费，工期顺延;超过三天，第四天起甲方需补贴乙方停工损失费，每个台班元。6、承担因工程款未按合同期约定付给乙方的合同违约责任，若不能按约定期付款，则按日息2%付息给乙方。第五条乙方责任1、按合同及施工图纸与文件，及时编好施工组织设计，做好各项施工准备工作。2、负责施工现场布置，指定电源、道路及材料堆放位置。3、严格按照施工图纸及有关文件进行施工，确保施工质量符合现行施工规范及施工验收标准，如期完工并及时整理好技术资料。4、按照《建设工程施工现场管理规定》，加强建设工程施工现场管理文明施工，并负责安全生产，保障施工顺利进行。5、承担乙方原因造成的工程质量问题与安全事故责任。第六条其他1、甲方指定工地代表，乙方指定为工地代表。2、本合同一式肆份，双方各执正本贰份，经甲、乙双方签字盖章后生效;全部工程量完工，价款结清后自行终止。3、未尽事宜由双方另行协商解决，协商不成时向所在地经济合同仲裁机关申请仲裁或向所在地地方人民法院提起诉讼。(附：补充协议与此合同等同效律)甲方单位盖章：乙方单位盖章：甲方代表签字：乙方代表签字：电话：电话：开户行：账号：合同签订日期：年月日桩基础专业分包合同范文二甲方(总包人)：乙方(分包人)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的责任、权利和义务，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、劳务分包工作对象及提供劳务内容1.1工程名称：XX1.2工程地点：XX1.3分包范围：桩(含基础桩及支护立柱桩)1.4承包方式：本合同采用“包工期、质量、安全、文明施工环境保护、机械、人工、燃油、挖运施工现场道路及平整场地等包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容。2、合同价款2.1基础桩与支护立柱桩工程暂定总价：元(具体工程量清单见合同附件一)。2.2合同价款的计价方法：基础桩与支护立柱桩采用包干单价形式2.3结算方式：以承包人现场实际确定的工程量为准。3、分包工作期限工期：自开工之日(以承包人书面通知为准)起天内4、质量标准工程质量：按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格。5、甲方代表：6、乙方代表：7、工程承包人义务：7.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;7.2向劳务分包人交付具备开工条件的施工场地。7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理