电力施工合同电力施工合同15篇（优选）随着人们法律意识的加强，越来越多事情需要用到合同，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编帮大家整理的电力施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。电力施工合同1甲方：______________乙方：______________工程有限公司一、工程名称：_____________项目二、工程地点：__________________三、工程内容：_________________线路施工及配电箱安装四、工程造价：____________________元(___元)五、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起，乙方应日内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及工等损失，由乙方负责。七、乙方需文明施工，在施工过程中发生的'一切责任事故由乙方承担。八、付款方式：_________________在工程竣工后经甲方.监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的___%其余___%待质保期(一年)满后一个月内付清。九、争议的处理：_________________1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：_________________(1)提交仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。十、本协议一式四份，甲方执二份，乙方执一份，监理一份，每份具有同等效用。甲方(签章)：_________________乙方(签章)：_________________委托代表：_________________委托代表：_________________签订时间：____________________年___月___日签订时间：____________________年___月___日电力施工合同2甲方：________________供电公司乙方：________________供电公司根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，电力_____________供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。第一条工程概况一、工程名称：_________________二、工程内容：_________________三、工程地点：_________________四、设计单位：_________________五、工期：_________________六、质量标准：_________________七、合同价款(工程总造价)：_________________工程施工费用总造价暂定(￥)_____________万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。第二条、合同使用的语言文字、标准和适用法律一、合同语言：_________________汉语二、适用法律：_________________国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。三、适应标准、规范：_________________建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。第三条甲乙方驻工地代表一、甲方项目负责人：_________________二、乙方项目负责人：_________________三、工程甲方代表：_________________负责施工全过程工程质量检查。第四条甲方工作一、施工场地具备开工条件和完成时间要求：_________________甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续二、负责组织_____________省电力_________________供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。三、根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。四、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。第五条乙方工作一、按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。二、与甲方签定工程施工合同