2024年建筑工程单项承包合同(汇总10篇)通过签订合同，双方可以明确交易的目的、内容和条件。如何通过合同来规范合作关系，确保双方能够达到预期目标？请确保合同的签订和执行过程符合法律规定，不得违法违规。建筑工程单项承包合同篇一应甲方要求，在原甲方与乙方_____年_____月_____日签订合同的基础上，做相应增项。根据原施工合同，经双方协商，做如下补充协议：_________________。一、工程范围。_____年_____月_____日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制做与安装。二、工期要求。_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。三、新增工程量。详见附表。四、质量要求。按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。五、付款方式。按原合同执行。六、其它。1、本协议其它内容仍按原合同执行。2、本协议1式2份，甲乙双方各执1份。甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章)。建筑工程单项承包合同篇二发包方：________（简称甲方）承包方：________（简称乙方）依照中华人民共和国合同法、xxx合国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程名称：________二、工程地点：________三、承包方式：________四、承包范围：________五、合同价款：________1、所有箱体两栋楼总造价为____元。不含税，不开票。六、付款方式：本工程付款方式为预收定金____元，提箱壳付____元提明箱时付____元，提二层板电器时付____元。剩余完工后付清。七、承包方向发包方承诺按合同约定进行施工，工程质量达到合格。八、专用条款：1、工程质量等级：本工程质量等级为2、工期问题：甲方需要乙方提供箱体时，乙方必须配合甲方，及时提供箱体。做门板时甲方必须提前十五天通知乙方。九、争议的解决办法本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的，按下列2种方式解决。（1）提交____市仲裁委员会仲裁。（2）依法向人民法院起诉。十、合同生效：合同签订日期时间合同签订地点：本合同一式二份：甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。甲方（公章）：_______乙方（公章）：_______法定代表人（签字）：_______法定代表人（签字）：______________年____月____日_______年____月____日建筑工程单项承包合同篇三发包人（甲方）：承包人（乙方）：甲方将其承建的恩施市房产局火车站片区还建房a栋地下室外墙防水工程，承包给乙方施工。根据中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。包工包料，材料必须送检，有结论报告时方可进行施工。甲方根据现场施工需要，提前三天通知乙方进场时间，乙方必需按甲方预定的时间完工，不得拖延时间，若延期以每日200。00/日支付工期违约金，从工程款中扣除。地下室剪力墙外墙面保温工程（含后浇带的保温处理），施工中的一切设施设备由乙方自行解决。1、施工要求必须参照和依据本工程图纸设计要求及保温工程工艺流程之标准进行施工，不得偷工省料、掺杂施假。完工后经业主方验收确认为准。2、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方维修至合格；因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。乙方进场必须服从项目部统一管理、协调、严禁擅自行动。在施工过程中，乙方必须按照建设工程安全生产管理条例、安全操作规程和施工现场安全管理制度执行。严禁使用老弱病残人员和童工。施工现场处的安全及社会治安，按照建设单位及辖区派出所条文执行。总之，乙方所发生的一切安全责任事故，概由乙方自行负责，甲方不负任何责任。1、结算价格及计量方式：按实际施工数量按实结算，单价36.00元/m2，该单价无论市场价格如何变化均不作调整。2、付款方式：工程完工付款70%，下余20%一年内支付，保质期满，结清余款。1、甲方全面负责施工技术和施工质量管理工作，负责对乙方施工技术人员进行施工安全技术交底，安全教育培训。2、乙方无条件服从项目部的管理、调配工作，甲方有权处理不服从管理的作业人员并清退场。乙方必须主动搞好施工质量、安全设施防护和文明施工现场。乙方不得以任何理由拖欠民工工资，否则追究相关责任。本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成经双方同意市仲裁委仲裁或向