施工合同承包施工合同承包在当今社会，人们对合同愈发重视，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编为大家收集的施工合同承包，希望对大家有所帮助。施工合同承包1合同号：甲方：乙方：经甲乙双方协商，就乙方承包甲方LED亮化工程施工事宜，达成如下协议，以期共同遵守。一、工程概况1.工程名称：2.地点：3.工程内容：二、乙方所购产品要求：1、按照甲方亮化工程的要求乙方所购产品为LED数码管。价格、数量、型号详见附表：2、LED数码管应满足国家现行行业和企业有关标准。3、乙方应将工程所需的全部材料运至施工现场，运输到现场卸货及相关费用均由乙方承担。4、乙方将产品运到甲方指定的工地后，由甲方组织管理及相关人员，按国家标准或行业标准抽检验收，若产品质量经检验验收不合格的，乙方应及时调换合格的`产品，保证在合同规定的期限内完成施工，若给甲方造成损失的，乙方承担违约赔偿责任。5、甲方负责提供施工场地和电源接入口(配电室电源接口)。合同工期1.开工日期。2.合同工期总日历天数。三、工程质量与验收1.工程质量标准为合格。质量标准以国家或行业质量检验许定标准为依据。双方对工程质量有争议时，由双方同意的质量检验机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。2.甲方应在收到乙方的工程报告后三个工作日内组织进行验收，验收通过后，甲方应按照本合同约定付工程款;验收不合格的，应由乙方进行整改，整改期限计算在合同工期内。四、工程款支付1.工程总价款为大写：______小写：_______元(此价格不含税票)。2.签定合同后三日之内甲方预付乙方%的工程总价款，即人民币大写：______小写：______元;发货时甲方支付乙方工程总价款的%，即人民币大写：_______小写：_____元;全部工程安装完毕验收合格后三个工作日内付工程款即人民币：大写：_______小写：______元;余款即人民币：大写：_______小写：_______元为工程及产品质量质保金，两年质保期满后无质量问题三个工作日内一次性付清。五、甲方权利和义务1.甲方指派_____电话_______作为其工程负责人，代表甲方对工程负责。2.对施工质量形式检验权，监督权。3对工程进度的检查，以及实际施工日期的提前或超过的鉴认权。4.按照合同约定的期限和方式履行，对工程价款的支付义务。七、乙方权利与义务1.乙方指派____电话_________作为项目负责人。2.乙方对现场所有人员进行安全教育，保持现场工作井然有序。3.工程施工验收合格后，保修期为两年。4.在保修期内，履行保修范围，项目的承包人即乙方应派人予以保修。八、工期延误因以下原因造成工期延误，经双方工程负责人确认，工期相应顺延：(1).设计变化和工程量增加。(2).一周内非乙方的原因，停电，造成停工累计超过8小时。(3).不可抗力。(4).约定或双方工程负责人统一工期顺延的其他情况。九、现场施工安全乙方在施工过程中出现一切问题责任自负。十、违约责任1.甲方未按合同约定支付工程款的每日按付款额的千分之五向乙方支付预期违约金。2.乙方未能按约定施工日期完工，应按合同总价款每日千分之五向甲方支付延误工期违约金。十一、如有未尽事宜，双方协商解决或再行签定补充协议。十二、本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十三、本合同一式两份，双方各执一份，均具同等法律功效。甲方：乙方：(盖公章处)(盖公章处)委托代理人：委托代理人：电话：电话：年月日年月日施工合同承包2经甲、乙双方商定，甲方将“的厂房及宿舍楼约5万平方米”工程按职责承包给乙方施工。本着互惠互利的原则，参照合同法及建筑安装承包合同条例之规定，结合甲方与开放商所签订的合同条款，双方达成如下协议：一、工程名称：二、工程地点：三、承包内容及形式：1、承包内容：土建工程、装修装饰工程、消防、防雷、水电等图纸内容内的工程。2、承包方式：甲方以职责考核形式承包给乙方，即包工、包料、包工期、包质量、包安全、包现场文明施工(含符合广西区五建的CI形象达标)和包项目经济独立核算并自负盈亏等一切内容。四、开竣工时间：签订建设工程施工合同中规定的工期为准。工程实际开工日期以开发商(建设方)的开工通知书为准。五、工程质量标准：质量等级为合格。六、工程价款：合同价款及调整1、工程结算方式：工程根据施工图纸、设计变更、现场签证和实际完成工程总量计算造价，造价根据工程计价依据计算，经双方充分核对认同，结算价按总造价计取。2、工程计价依据：(1)、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500——20_;(2)、《(3)、20_年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》、《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量