通信工程施工合同通信工程施工合同8篇随着法律知识的普及，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编精心整理的通信工程施工合同，欢迎阅读与收藏。通信工程施工合同1发包方(以下简称甲方)：_______________承包方(以下简称乙方)：_______________依照《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量治理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，通过协商签订本合同。1、工程概况(一)工程名称：_______________________________(二)工程地点：_____________________2、工程承包范围安全维护及整改3、合同工期：30天4、工程造价工程造价为：____________元整5、质量标准5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的'合格标准。5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地点的施工技术(验收)规程和规范。5.2.2本工程适用的地点标准、规程必须符合湖南省标准规程。6、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。7、工程计价7.1本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[__]406号《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-__)，《湖南省建设工程造价治理方法》(省人民政府令第192号)，《湖南省建设工程计价方法》，__《湖南省修缮定额》、__《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、__《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[__]237号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。7.3具体工程量以甲方签证单为准。8、工期有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任寻出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾难，工程所在地量小时落雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。8.2因非乙方缘故造成乙方关键工序延误的工期，工期能够按实际情况顺延。8.3因乙方缘故造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。8.4因甲方缘故造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。9、工程款的支付9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量咨询题15天内全额返还，保修金不计利息。10、违约责任10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。11、安全生产和文明施工认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关治理要求，并做好安全治理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。12、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。13、其他乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直截了当从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。甲方(公章)_________法定代表人(签字)__________________年____月____日乙方(公章)_________法定代表人(签字)__________________年____月____日通信工程施工合同2发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围和内容：。第二条甲方权利和义务1、组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务；2、提供必要的施工条件；3、负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表；4、指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查；5、在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收；6、按