专业《一级造价师之建设工程计价》考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！2024年浙江省建德市《一级造价师之建设工程计价》考试必刷200题王牌题库含答案解析第I部分单选题（100题）1.根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是（）。A:发包人更换其提供的不合格材料B:发包人在工程竣工前占用工程C:基准曰后法律的变化D:发包人提前向承包人提供工程设备答案：B2.建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目投资费用比较的是（）。A:产品运出费B:建材运输费C:动力供应费D:燃料运入费答案：B3.当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（）执行。A:担保人B:调解人C:仲裁机构D:人民法院答案：D4.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。关于计日工的编制和计价，下列说法正确的是（）。A:承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的总价计价的一种方式B:计日工适用于工程量清单中没有的额外工作，尤其是事先能商定价格的额外工作C:计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算D:计日工对完成零星工作所消耗的人工工日、材料数量、施工机具台班进行计量答案：D5.编制预算定额人工日消耗量时，预算定额取定运距超过劳动定额取定运距时的用工应计入（）。A:二次搬运用工B:超运距用工C:辅助用工D:人工幅度差答案：B6.最能体现信动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括()。A:价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息B:工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息C:价格信息、工程造价指数和已完工程信息D:人工价格信息、材料价格信息及在建工程信息答案：C7.已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）万元。A:26.09B:25.85C:29.09D:25.82答案：B8.下列方法中适用于编制建筑工程概算的是（）。A:扩大单价法B:预算单价法C:综合吨位指标法D:概算定额法答案：D9.在施工过程中对已建成的建筑物进行必要的保护措施是属于（）。A:夜间施工增加费B:安全文明施工费C:地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费D:已完工程及设备保护费答案：C10.依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（）。A:所有投标人名单及排名情况B:中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况C:评标委员会全体成员名单D:投标人的各评分要素的得分情况答案：B11.下列关于建设项目保修的说法中，错误的是()。A:保修期自实际竣工日期起计算B:电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年C:供热与供冷系统为2个采暖期和供热期D:基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，保修年限为50年答案：D12.关于措施项目费中垂直运输费包含的内容，下列说法错误的是（）。A:不包括行走式垂直运输机械轨道的摊销费B:垂直运输机械的固定装置费、基础制作、安装费C:可按建筑面积以“m2”为单位计算D:行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除答案：A13.某工程网络计划有三条独立的线路A－D、B－E、C－F，其中B－E为关键线路，TFA＝TFD＝2天，TFC＝TFF＝4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作均延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔总天数为（）。A:28B:4C:14D:24答案：C14.在利润和利润分配表中，可供投资者分配利润的分配去向不包括()。A:应付利润B:任意盈余公积金C:未分配利润D:法定盈余公积金答案：D15.已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费和辅助材料费共20万元，专用工具费率5%，废品损失费率5%，外购配套件费5万元，包装费2万元，利润费率10%，税金费率17%，非标准设备设计费为1万元。则该设备的税金为（）万元。A:5.35B:5.64C:5.52D:5.18答案：A16.关于合同价款与合同类型，下列说法中正确的是（）。A:中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同B:招标文件与投标文