工程合同工程合同【大全6篇】随着法律知识的普及，合同起到的作用越来越大，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编整理的工程合同6篇，希望能够帮助到大家。工程合同篇1委托方（以下简称甲方）：联系方式：地址：受托方（以下简称乙方）：联系方式：地址：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商达成如下协议：一、委托施工内容________________________________________。二、工程地点_____________________________________________。三、承包方式甲方以固定总价款____________元整（￥：_____________元）委托给乙方。四、工期要求现场具备条件进场施工开始______个日历天；如遇不可抗为的因素工期给予相应顺延。五、付款方式工程竣工验收合格后一次性付清。六、质量标准工程施工合格。七、甲乙双方权利和义务1、甲方有权力到施工现场对工程进度、质量、安全等进行监督。2、甲方有权利定期或不定期对工程进行检查，对发现的问题乙方必须及时整改。3、甲方应做好施工中的协调工作，尽量为乙方创造良好的'施工环境。但如遇不可抗力的自然灾害等原因导致工程窝工、停工和延期，甲方不负任何责任，乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加风险。4、乙方接受甲方委托，应按规定全面完成各项承包工作，并承担规定的承包人的全部义务和责任。5、乙方负责本工程所有安全事宜，如发生意外甲方不承担任何责任。八、争议解决本合同在履行过程中发生争议的，双方应本着友好的方式协商解决，协商不成可依法向_____人民法院起诉。九、其他本合同一式两份，双方签字或盖章后生效，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。甲方（签章）：签订日期：______年______月______日签约地点：乙方（签章）：签订日期：______年______月______日签约地点：工程合同篇2甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同，以资守信。第一条、工程概况1、工程名称：开江县康复医院门诊住院综合楼装修工程。2、工程地点：开江县普安镇九十坎社区。3、工程量：图纸标注以及经双方协商确定的工程量（发生工程量变更时甲方签字认证的实际工程量）。4、分包工种和方式:应做的全部，实行包工不包料。第二条、工期1、开工日期：20xx年月日2、竣工日期：20xx年月日3、工程总时间：110天第三条、清单单价第四条、工程质量1、本工程的装修质量按装修行业标准执。2、所有阴/阳角的验收标准为横平竖直。第五条、甲乙双方权利义务一、甲方权利义务1、提供进程的施工条件，协助乙方办理各项施工手续。2、甲方负责提供水源、电源为乙方使用。3、甲方负责协调装饰方与邻里之间的关系;协助乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。二、乙方权利义务1、乙方与甲方签定合约后不得将该工程转包给其他施工单位施工。2、按工期、按质量如期完成工程。3、负责现场的防火、安全责任。4、工程交付时对室内外的.材料、垃圾要清扫干净。第六条、文明施工1、施工材料整齐堆放。2、保持现场卫生。第七条、安全施工乙方应对员工进行安全教育，严格按安全施工法则施工，如乙方员工出现任何安全事故，医疗费在3000元内由乙方自行负责，3000以上超出部分乙方承担30%第八条、工程验收1、工程以甲方提供的图纸和现场确认的意见，相关施工规范及质量要求为依据。2、隐蔽工程施工，需由乙方通知甲方阶段验收并作好验收记录。3、工程竣工前2天，由乙方通知甲方验收，并在竣工后7天内进行签字确认。4、如质量不符合甲方规范要求，由乙方在商定的期限补建或返修补充后再验收，知道符合要求为止。5、最后验收为合格竣工期。第九条、工期一、因下列原因造成工期延期，经甲方确认，工期相应顺延：1、工程量变化或设计变更;2、不可抗力的自然因素;3、甲方同意工期顺延的其他情况。二、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响的工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在的问题，返工费及材料费由乙方承担，工期不顺延。第十条、工程延期责任1、工期按期竣工，达到合格标准不奖不惩。2、工期每延误一天，甲方罚乙方每天300元。3、罚金在竣工工程款中直接抵扣第十一条、付款方式1、每月按所完成工程量的70%付款;2、竣工验收合格后付至决算款的95%，余款5%作质保金，在质保期1年期满后7个工作日内付清。3、乙方对员工的付款须接受甲方和监理的监督各掌控。第十二条、其他约定条款材料的使用做到合理使用原材料，损耗不得超过3%，