零星工程合同范本零星工程合同范本（精选32篇）零星工程合同范本篇1甲方:乙方:签订地点:依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原一、工程合同价(含税)：。二、工程开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开工日期如下：20xx年月日开工，20xx年月日竣工。三、需要明示的法律、行政法规、工程建设内容和质量要求1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》，建筑工程质量管理条例，建筑工程安全生产条例，公路工程强制性标准条文，建筑工程质量保修办法，陕西省建筑市场管理条例，建筑工程工程量清单计划规范。2、按本工程设计图纸和预算要求施工，工程完成交工后，甲方不做任何修缮和建设就能投入使用。四、甲方的权利和义务(一)甲方必须在签订合同后及时为乙方提供工程设计或工程要求说明。(二)工程竣工后，由甲方组织相关科室人员依据国家有关施工规范、验收规范和质量标准及时进行验收，验收合格后，接收该建设工程。(三)因乙方原因，致使建设工程质量不符合规定的，甲方有权要求乙方在合理的期限内无偿维修和返工。五、乙方的权利和义务(一)乙方承包的建设工程，应当自行组织完成，不得倒手转包。(二)乙方应当全面负责施工现场安全管理，采取安全防范措施，做好各种安全、环保、消防预防应急预案、森林防火和森林保护工作，遵守操作规程，不得违章指挥，违章作业。如在施工中发生任何事故，其责任和损失全部由乙方承担，甲方不承担任何责任和费用。(三)接受甲方检查和监督。(四)做好施工原始记录，按甲方要求的工程资料的样式及填写方式，汇集施工技术资料，提供给甲方两套。(六)、结算方式：以实际验收、审计结算。工程量按施工图和现场签证计算，结算按定额计价方式执行，不计取各项规费。最终结算价以甲方或甲方上级单位审计部门的审定价为准，定额文件、取费标准和审计期限均按甲方内部规定执行。七、付款方式：待工程竣工验收合格,决算审计后,按厂有关财务制度付款，发包人付至审定价的85%;留审定价的15%作为质量保修金，质量保修金自工程竣工之日起满一年后无质量问题返还，保修金不计利息。乙方应当提供甲方财务部门要求的正规发票，否则甲方有权拒付工程款。八、违约责任：1.甲乙双方应严格遵守合同规定的条款，任何一方违约将按照有关法律、法规追究违约责任。2.本工程以甲方验收通过为竣工，乙方交工迟延的，每迟延一日向甲方支付合同总价款千分之一的违约金，迟延超过九十日甲方有权解除合同。3、有下列情况之一，经甲方书面签证确认后，工期可以顺延:(1)因甲方原因影响开工;(2)工程量有较大的增加;(3)不可抗力;(4)甲方同意工期顺延的其他情况。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方应承担违约责任和因此造成的甲方损失。九、其他本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，经双方签字盖章后生效。十、争议的解决方式：本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的可提交当地人民法院诉讼解决。十一、附加条款(一)乙方应严格按照厂油田基础建设质量标准和工程规划图要求进行施工。因乙方造成的所有事件和损失全部由乙方承担解决，甲方概不负责。(二)采购全部材料设备必须经甲方认质认价，验收合格后方可使用。(三)质保期内工程出现问题，乙方在接到维修通知后3日内派人维修，否则甲方可委托其它单位维修，因乙方原因造成维修费用，甲方在质保金扣除，不足部分乙方支付，质保期满后工程无任何质量问题，甲方返还乙方预留质保金。以下无正文甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日零星工程合同范本篇2发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.工程名称：;2.工程地点：;3.工程内容：;4.承包方式:.5.承包范围：。第二条工程期限1.本工程合同总工期为日历天(日历天从开工之日算起)。2.本工程开工日期年月日，竣工日期年月日。第三条工程合同总价本工程合同总价(含税)约为人民币元。具体的分项工程价格详见经甲方确认的工程报价清单。第四条甲、乙双方驻工地代表9.1甲方驻工地代表姓名：，职务，负责本工程的。9.2乙方驻工地代表姓名：，职务，负责本工程的。第五条工期延误与工期奖罚4.1因甲方原因,影响工期,工期顺延。4.2因乙方原因,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,每推迟一天处罚元，以此类推并因此承担给甲方造