安装合同（合集）安装合同5篇随着人们法律意识的加强，合同起到的作用越来越大，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编为大家收集的安装合同5篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。安装合同篇1甲方：乙方：甲方将***工程交由乙方负责施工。为明确甲、乙双方权利和义务，确定经济关系，共同确保该工程质量、工期的全面完成，经双方协商一致，达成如下条款，以资共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包方式：5、合同价款：6、质量等级：7、工期：天（从进场安装之日起）8、发生下列情况时，工期顺延：不可抗力的自然灾害。（如下雨、大风、停电等）设计修改后工程量增加。二、双方责任（一）甲方责任1、向乙方提供施工图纸并进行技术交底；2、提供施工用水和用电接点位置；3、指派为甲方驻现场代表，对工程质量、进度进行监督。4、协调有关部门做好现场安全保卫、消防等工作。（二）乙方责任1、乙方须在合同签订前，与甲方签订《施工安全、环境保护协议书》，作为本合同的附件之一，否则，合同为无效合同。2、乙方须在合同签订后2天内，以书面形式向甲方报送管理人员资格证书；3、遵守法律法规和甲方的有关规定，()按规定办理施工所需的证件、批件并承担其费用；4、对施工过程中的质量、工期、消防、安全等负全部责任；5、加强现场文明施工管理，施工中不得影响环境卫生及占道，工程交工前要达到工完场清的要求；6、负责已完工程的成品保护，承担未交付业主之前发生损坏的修复工作。7、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。8、质量：如果在施工中，阶段验收为不合格工程，除责成乙方拆除返工重建外，停工整改的一切费用由乙方负责，不顺延期工期；若工程验收为不合格，甲方不予验收，一切责任和损失由乙方承担。因工程质量问题造成该项目工程倒塌和人畜重大伤亡，其损失和责任由乙方按国家规定全权承担。9、工期：按合同工期执行，每延误一天罚款一千元。施工过程中，如遇人力不可抗拒的`灾害，工期顺延。10、转包：乙方不能转包，一经发现甲方有权终止合同，因转包造成的损失由乙方负责。11、进度：乙方不得以任何理由影响工程进度，否则，甲方有权要求更换，由此造成的损失由乙方承担，甲方拒付一切施工费用。12、停工：乙方以不得以任何理由停工。如因资金不足或其他原因停工，合同即告终止，甲方不需征得乙方同意即可更换施工人员，由此造成的一切损失由乙方承担；13、其他施工单位的纠纷：乙方施工进程中与其他施工单位发生的各种纠纷由乙方自行处理，引起的聚众闹事、打架斗殴等事端，造成停工或影响工程进度，所有损失由乙方承担。三、工程质量1、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。2、经检查、检验、验收工程质量不合格，乙方应按业主或监理的整改通知要求进行返修至合格，并承担费用及赔偿由此造成的一切损失。四、工程验收工程施工完毕，乙方须三日内通知甲方组织验收。乙方必须确保工程质量达到合格标准。五、工程保修工程保修期，自甲方与业主办理工程竣工验收签证之日起计算，按国家有关规定执行。保修期内，如因乙方原因造成的质量问题，由乙方无偿返修，若乙方未及时返修，甲方可自行返修，费用在乙方质保金中扣除。六、付款方式：序号拨款分次进行金额（元）七、附则：1、本合同履约中发生的变化或未尽事宜，甲乙双方需另行签订补充协议，该协议与本合同有同等效力。2、本合同经双方签章后生效，一式二份，双方各执一份。3、本合同出现争议时，可向人民法院起诉。甲方：乙方：代表人（签字）：代表人（签字）：日期：**年**月**日日期：**年**月**日安装合同篇2窗户安装合同范本编号：签订地址：甲方：乙方：甲方因施工工程。为明确双方的责任、权利和义务，经甲乙双方协商一致，特订立本窗户安装合同范本如下：一、订购门窗的数量、形式及窗户安装合同范本总值：备注：1、面积计算方法：按实际施工面积计算2、飘窗部分面积计算方法：按展开固定、平开面积分别计算附注：1、门窗铝材采用生产的品牌，颜色为，色号标准型材。具体型材规格、尺寸按施工图要求及当地工程验收规范要求2、门窗玻璃型号、规格、尺寸按施工图要求及当地工程验收规范要求。3、施工楼号为号楼，共幢。4、工程质监编号：二、结算和付款方式：1、按甲方提供或确认的门窗实际尺寸实际数量结算。2、窗户安装合同范本生效后天内，甲方按实际施工面积预付外框进场安装时甲方付窗户安装合同范本总价的；内扇进场安装前甲方付总窗户安装合同范本价的；工程验收合格后，付窗户安装合同范本总额的；余款（扣除5%保修金）在工程结算审定后一年内付清。保修金在保修期满后一年内付清。三、工程任务：1、甲方提供订购门窗的洞口规格、数量清单和式样型号图（附件A）,如请乙方按尺寸设计门窗样式，应经甲方签字确认（附件B）。乙