最新建筑工程分包合同纠纷建筑工程分包合同管辖法院(二十二篇)随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。建筑工程分包合同纠纷建筑工程分包合同管辖法院篇一订立合同双方：＿＿＿＿，以下简称总承包方：＿＿＿＿，以下简称分包方。双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成＿＿＿＿工程之建筑安装任务，经充分协商，特订立本合同。第一条工程名称＿＿＿＿。（指分包部分之工程名称）第二条工程地点＿＿＿＿。第三条工程范围＿＿＿＿。（可用列附表办法）第四条质量标准＿＿＿＿。（可依照工程施工详图、施工说明书及安装工程施工验收技术规范列出）第五条承包方式＿＿＿＿（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）。第六条工程总价本工程包价计人民币＿＿＿＿元整。第七条工程包价本工程包价计人民币＿＿＿＿元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值）。第八条付款办法第九条工程期限按本合同第三条规定的工程范围自＿＿年＿＿月＿＿日开工至＿＿年＿＿月＿＿日止全部完工。第十条中间交工本工程项目范围内的＿＿＿工程，自＿＿年＿＿月＿＿日开工于＿＿年＿＿月＿＿日开工于＿＿年＿＿月＿＿日完成交工。第十一条双方联系制度及协作办法＿＿＿＿＿＿。第十二条关于工程保密办法＿＿＿＿＿＿。第十三条违约责任＿＿＿＿＿＿。第十四条特殊条款＿＿＿＿＿＿。第十五条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。第十六条合同份数本合同正式本二份，双方各执一份，副本＿＿＿份，总承包方收执＿＿＿份（其中送拨款银行及发包人各一份）；分包方收执＿＿＿份。第十七条合同附件总承包方：负责人：＿＿＿＿地址：＿＿＿＿电话：＿＿＿＿分包方：负责人：＿＿＿＿地址：＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日订立附表1：工程项目一览表工程预算号│工程名称│单位│工程数量│预算│价值│预定工期│备注附表2：总承包方（发包方）负责供应材料表品种│规格│单位│数量│交货时间│交货地点│备注建筑工程分包合同纠纷建筑工程分包合同管辖法院篇二承包单位（甲方）：住所：组织机构代码：法定代表人（负责人）：分包单位（乙方）:住所：组织机构代码：法定代表人（负责人）：风险提示：分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性，否则，如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时，则订出的合同内容不全，权利义务不均衡，那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔，在订立分包合同时，可以咨询专业律师，避免某些条款遗漏，或者设计不严谨，造成不必要损失。按照中华人民共和国民法典中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将_____________工程的所有项目的施工任务交由乙方完成，经协商一致签订本合同。第一条、建设工程概况1、总体工程名称：2、分包工程名称：3、工程地点：风险提示：允许分包的工程范围应当在依据招标文件，分包的工程不得超过总工程量的30％。各项专业工程分包的总量超过承包人合同工程总量的30％的，或者专业工程分包管理费超过30％的（招标文件规定的税费除外），这是底线，逾越底线均认定为违法分包。同时，这里也强调分包工程不得再次分包，凡再次分包也被认定为违法分包。另外，建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成，承包人如果存在违法分包的工程，当出现不符合规定的质量标准造成的损失，那么承包人也应当承担连带赔偿责任。4、分包工程范围：5、承包形式：6、工程期限：计划开工日期：________年____月____日，计划竣工日期：________年____月____日，合同总工期为____日。7、质量标准：（1）工程质量：按总（分）包合同有关质量的规定、国家现行的建筑安装工程及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工程必须达到质量评定等级。（2）标准规范：除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________第二条、本合同条款符合总承包合同的要求第三条、双方的权利与