发电站建设工程施工合同在人们的法律意识不断增强的社会，合同的使用频率呈上升趋势，合同是对双方的保障又是一种约束。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的发电站建设工程施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。发电站建设工程施工合同1建设单位：_______________承包单位：_______________根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，甲乙双方本着平等协商、诚实守信的原则，签订本合同，共同遵守。一、工程概况1、工程名称：________________2、工程地点：_______________3、工程内容：_______________二、工期要求本工程施工工期____日，因设计变更、恶劣天气或其他不可抗拒因素影响，经双方协商一致，工期可相应顺延。工期无故延迟一天，扣工程款总额的____‰。三、承包方式本工程采用包清工的方式进行承包，所有工程原材料及施工辅助材料由建设单位提供。本工程不得转承包。四、合同价款本工程合同施工费____万(____________)元整。如有设计变更或工程量增减，以实际发生工程量参照承包方报价进行调整。五、工程质量及验收1、工程质量标准：合格2、施工单位确保按设计图纸施工，建设单位确保原材料质量。3、隐蔽工程及单项工程竣工后，施工单位应立即提交验收通知，有建设单位进行工程质量验收。六、双方主要责任(一)甲方1、及时提供详细的施工图纸。2、及时供应原材料并保证质量。3、派驻工地代表，对工程用料、质量、进度进行监督检查，协调现场发生的各类事宜。4、按合同约定支付工程款，承担因拖欠工程款所造成的.一切后果。(二)乙方1、施工界区内的用水、电线路架设。2、严格按照设计图纸进行施工，确保工程质量和进度。3、积极配合甲方，协调解决现场发生的各类事宜。4、文明施工，工具材料摆放整齐，保证材料合理使用。造成原材料浪费，应按价赔偿。5、严格按照安全生产操作规程施工。如因违章操作发生工伤事故，自行负责，甲方不承担任何责任。6、按照建筑工程施工要求，提供施工日志，出具国家正式税务发票，并配合甲方做好验收工作。具体事宜由双方根据实际情况协商。七、工程款支付完成全部合同内容，付至合同价款的___%。其他___%作为质量保证金，竣工之日起一年后不计息付清。八、违约责任双方发生争议，应协商解决。如协商不成，可向_________人民法院提起诉讼。九、附则本合同一式两份，双方代表签字盖章后生效。甲方：_______________联系电话：_______________乙方：_______________联系电话：_______________日期：______年____月____日______年____月____日发电站建设工程施工合同2发包人(全称)：_________承包人(全称)：_________依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：一、工程概况工程名称：_________工程地点：_________工程规模及结构特征：_________工程承包范围：_________工程立项批准文号：_________资金来源：_________二、合同工期开工日期：_________竣工日期：_________合同工期总日历天数_________天。三、质量标准工程质量标准：_________四、合同价款币种：_________合同总价(大写)：_________元(小写)￥：_________元综合单价或费率：详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的'工程报价单或预算书(非招标工程)五、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书;2、中标通知书(适用招投标工程);3、投标文件(适用招投标工程);4、经确认的工程报价单或预算书(适用非招投标工程);5、本合同专用条款和补充条款;6、本合同通用条款;7、标准、规范及有关技术文件;8、图纸;9、工程量清单;10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;11、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要;12、工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。六、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。七、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工，在缺陷责任期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。八、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。九、合同生效本合同订立时间：_________年_________月_______