专业《一级造价师之建设工程计价》考试题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！广东省南雄市整理《一级造价师之建设工程计价》考试内部题库及1套完整答案第I部分单选题（100题）1.世界银行关于不可预见准备金的表述，正确的是（）。A:支付建设成本上升费用B:专为建筑材料价格上涨所设定的费用C:支付估算时不可能明确的潜在项目费用D:支付由于物质、社会和经济的变化而导致估算增加的费用答案：D2.下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定，正确的是（）。A:承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款增加的，予以调整B:实施招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日C:如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中，则不再予以考虑D:不可抗力原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的，价款不予调整答案：C3.某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min、15min、8min和12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输10Km的台班产量定额为（）10m3/t。A:16.36B:12C:10.91D:8答案：B4.投资决策阶段对工程造价的影响程度最高，可达到的比例是（）。A:50%～70%B:75%～90%C:70%～90%D:0.7答案：C5.关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法准确的是（）。A:土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料B:理论计算法适用于确定材料净用量C:现场统计法主要适用于确定材料损耗量D:必须消耗的材料量是指材料的净用量答案：B6.（2018年真题）某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元，市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元，非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元。则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。A:9500万元、300万元、500万元B:9100万元、700万元、500万元C:9600万元、700万元、0万元D:10000万元、300万元、0万元答案：A7.关于联合体投标，下列说法中正确的是（）。A:联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力B:由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C:联合体内部应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人D:联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同答案：C8.EPC总承包模式下，工程总承包人应承担的工作是（）。A:可行性研究、采购、施工B:项目决策、采购、施工C:项决策、设计、施工D:设计、采购、施工、试运行答案：D9.关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（）。A:发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款B:期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%C:承包人现场签证的金额，在竣工结算时一并结算D:期中进度款的支付比例，一般不高于合同价款总额的90%答案：B10.FIDK合同条件下，某施工合同约定，人员窝工补贴为15元/工日。在基础工程施工期间，因暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20个工日，在主体工程施工期间，因重大公共活动政府通知停工2天，人员窝工30个工日。为此，承包人可向业主索赔工期和费用分别为（）。A:4天；450无B:4天；750元C:4天；0元D:2天;0元答案：C11.已知某工程承包合同价款总额为8000万元，其主要材料及构件所占比重为70%，预付款总金额为工程价款总额的20%，则预付款起扣点是（）万元A:1600B:6400C:5714D:2286答案：C12.下列关于其他项目清单的说法，正确的是（）。A:由于计日工是为解决现场发生的零星工作或项目的计价而设立，只要填报单价，估不估暂定数量实际操作结果完全一样B:暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项，预留时把各专业的暂列金额合计列一项即可C:其他项目清单的具体内容可根据实际情况补充D:暂列金额一般按合同约定价款的10%～15%确定答案：C13.对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A:欠款义务产生之日B:当事人起诉之日C:法院做出判决之日D:仲裁机构做出裁决之日答