工程合同【通用】工程合同9篇在人们越来越相信法律的社会中，合同对我们的帮助越来越大，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编为大家整理的工程合同9篇，仅供参考，欢迎大家阅读。工程合同篇1合同编号：发包方：________________承包方：________________签约时间：签约地点：为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程名称：____________二、建筑面积（工程形式）：____________三、施工地点：________________四、工期：1、开工：____年__月__日；2、竣工：____年__月__日；3、合同工期总共历时____天。五、承包形式：________六、工程质量标准：________七、工程价款：共计人民币元。八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的.__%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。九、质保期：____年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；2、承包方的责任义务①按发包方要求及图纸要求进行施工；②如期完成施工任务；③接受发包方的技术指导和质量标准要求；④负责发包方提供料物及设备的保护；⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用；十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。发包方：承包方：委托代理人：委托代理人：年月日年月日工程合同篇2发包人委托设计人承担工程设计，工程地点为，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条本合同签订依据。1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条设计依据2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是：1、中华人民共和国行业标准《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120—99）2、广东省标准《建筑基坑支护技术规程》（DBJ/T15—20—97）3、广东省标准《土钉支护技术规程》（DBJ/T15—70—20_）4、广州市标准《广州地区建筑基坑支护技术规定》（GJB02—98）5、中华人民共和国国家标准《建筑边坡工程技术规范》（GB50330—20_）6、中国工程建设标准化协会标准《土层锚杆设计与施工规范》（CECS：22：90）7、中华人民共和国国家标准《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB50086—20_）8、其它有关的国家及地方强制性规范和标准第三条合同文件的'优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不致，则根据如下优先次序来判断：3.1合同书3.2发包人要求及委托书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）广州新龙嘉禾现代医药销售物流中心——酒店项目基坑支护工程位于广州市番禺区清河东路北侧，基坑面积约1、6万平方米，开挖深度约5、5m。场地经回填较平坦，周边较为空阔，拟采用放坡等方式支护。第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间设计所需的总建筑图、结构图以及地质资料。第六条设计人向发包人提供的成果及服务7.1双方商定，本合同的基坑设计、施工方案通过专家审查总设计费为5、0万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。7.2基坑支护期间的现场服务费用已经包含在设计费中。施工现场出现紧急情况，设计人必须在接到发包人通知后12小时内到现场处理。第八条支付方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第1种方式解决：（一）提交广州市仲裁委员仲裁；（二）依法向人民法院起诉。第十条合同生效及其他10.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。10.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。10.3