防水施工合同防水施工合同随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同的类型越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编帮大家整理的防水施工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。防水施工合同1甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称甲方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。一、工程概况1)、工程地点：2)、工程名称：3)、工程内容：屋面SBS改性沥青聚酯胎防水卷材施工，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。三、主材选用及工程价款：1、材料品牌：森远;规格：4mm厚、-20°聚酯胎防水卷材2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)。3、全部包工包料，包干价为36.5元/平方米。(不含税金，含试验费)。4、工程量：5、合计工程款小写：四、合同工期：开工日期：年月日;竣工日期：年月日工程质量：1)、工程质量标准：合格工程质量标准。六、合同价款与支付方式1、待全部工程施工完毕且闭水试验后并经甲方及监理验收合格后甲方支付给乙方合同总价款的50%。2、工程达到竣工验收条件后并经监理及甲方共同验收合格后，甲方支付给乙方合同总价款的25%。3、待工程资料备案完成并提供备案证书后，甲方支付给乙方合同总价款的20%。4、剩余5%为质量保证金，质保期满后无息一次性付清(质保期为二年)。七、工程变更施工过程中，承包人无权擅自变更;承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知;工程变更涉及费用增减的，双方另行协商，签订补充协议。八、工程转包和分包本工程严禁分包和转包;一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。九、关于意外停工的约定因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包人的.窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿;却因特殊原因，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程，此费用均由承包人承担。十、工程质量保修本防水工程的保修期为二年;承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。十一、违约责任：1、在施工过程中，必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。十二、其他事项：1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。甲方(盖章)：乙方(盖章)：日期：年月日日期：年月日防水施工合同2建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将高碑店市华尊家园地下车库堵漏工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、总则1、工程名称：__地下车库。2、工程地点：高碑店市__3、工程内容：__地下车库墙、板出现不同程度漏水现委托__防腐保温工程有限责任公司修堵漏水。二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。三、工期：整个工期为20_-11-10至20__-9-30。今年你施工单位把车库明显漏水处修堵，待明年雨季再一次进行修堵。四、工程造价：经甲乙双方确定包死价共计费用元整。五、质量标准：乙方根据甲方要求认真组织施工，确保施工质量达到国家关于堵漏相关标准。六、双方责任：1、甲方责任：(1)配合乙方施工，如提供必要的垂直运输。(2)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。2、乙方责任：(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及河北省建设部门颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用。(2)按甲方提出的.施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。七、付款方式：本工程无预付工程款，现将华尊家园车库有漏水处堵完，经甲方验收合格后支付工程款元，待20__年雨季后出现漏水再次进行堵漏，工程全部完工验收合格后20__年9月30日前付至总工程款95%，余款5%作为工程质量保证金，三年后