如果您无法下载资料,请参考说明:
1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币
2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费
3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开
工程招投标合同专用条款第一章总则1.1本合同双方当事人:发包人:__________(以下简称甲方)承包人:__________(以下简称乙方)1.2工程名称:__________1.3工程地点:__________1.4工程规模:__________第二章合同价款与支付方式2.1合同价款:本合同为固定总价合同。合同价款为人民币__________元整(大写:__________元整)。2.2支付方式:甲方在合同签订后__________日内,一次性支付合同价款的__________作为预付款。工程进度达到__________时,甲方支付合同价款的__________。工程竣工验收合格后,甲方支付剩余的合同价款__________。余款在工程竣工后__________年内付清。第三章工程变更及签证3.1工程变更:如发生工程变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的工程内容、变更后的工期和增加的费用等。3.2紧急情况下的签证:因紧急情况导致工程量增加或减少,承包人应立即书面通知发包人,并提供相关证据。经发包人确认后,签证应及时生效,作为合同价款调整的依据。第四章工程质量保证与验收4.1工程质量标准:本工程应符合国家及地方相关建设标准和规范。承包人应确保工程质量符合国家和行业标准,并接受发包人及监理单位的监督和检查。4.2工程验收:工程完成后,承包人应通知发包人进行验收。验收应依据国家及地方的验收规范进行,验收合格后方可视为工程竣工。第五章争议解决与违约责任5.1争议解决:双方在履行合同中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会进行仲裁,或依法向人民法院起诉。5.2违约责任:如一方违约,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。违约金的具体金额或计算方法应在合同中约定。第六章其他条款6.1保密条款:双方应对在履行合同过程中获知的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务。6.2保险条款:承包人应为其施工人员办理相关保险。保险费用由承包人承担。6.3运输与装卸条款:工程材料和设备的运输与装卸由承包人负责。承包人应确保材料和设备的运输安全。6.4环境保护条款:承包人在施工过程中应采取有效措施保护环境。对于因施工造成的环境污染,承包人应承担相应的法律责任。工程招投标合同专用条款(1)第一章总则1.2甲乙双方应共同遵守国家有关法律法规,遵循诚实信用原则,确保工程的顺利进行。第二章工程概况2.1本工程位于XXX地点,工程内容为XXX,计划开工日期为XXXX年XX月XX日,计划竣工日期为XXXX年XX月XX日。2.2本工程的合同价款为人民币XXX元,包含但不限于材料费、人工费、机械费、税费等一切与本工程相关的费用。第三章甲方权利和义务3.1甲方有权对乙方的施工质量和进度进行监督,并提出合理建议和要求。3.2甲方应按时支付乙方工程款,确保乙方资金周转顺畅。3.3甲方应保证施工现场的安全,提供必要的施工条件和设施。3.4甲方应在收到乙方提交的竣工结算申请后及时进行审核,并支付剩余款项。第四章乙方权利和义务4.1乙方应按照甲方的要求进行施工,确保工程质量符合国家和行业标准。4.2乙方应按时完成施工任务,保证工程按期竣工。4.3乙方应合理使用甲方提供的材料和设备,并负责保管和维护。4.4乙方应遵守甲方的现场管理规定,维护现场秩序和安全。第五章违约责任和处理5.1如甲方未能按合同约定支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金按照未支付金额的每日万分之五计算。5.2如乙方未能按合同约定完成施工任务,应向甲方支付违约金,违约金按照合同价款的百分之五计算。5.3双方同意,在发生违约情况时,首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六章争议解决6.1本合同在履行过程中如发生任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.2在争议解决期间,除涉及争议部分外,其他条款的履行不得中断。第七章其他约定7.1本合同自双方签字盖章之日起生效,一式四份甲乙双方各执两份。7.2本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。7.3本合同项下的通知或其他书面文件,应以挂号邮件、特快专递、电子邮件或其他书面形式送达。双方书面同意的其他送达方式也具有法律效力。甲方(盖章):_________________日期:____年__月__日乙方(盖章):_________________日期:____年__月__日工程招投标合同专用条款(2)第一章总则1.2甲乙双方应共同遵守国家有关法律