扩大劳务分包规定合同范本劳务分包合同承包方（全称）：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本劳务分包事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：第二条合同期限1.本合同期限为：自______年______月______日起至______年______月______日止。2.如因甲方与业主之间的合同发生变更，则本合同做相应变更。第三条工程质量1.乙方应按照设计图纸、施工验收规范、国家及地方相关规定等要求，精心组织施工，确保工程质量符合本合同约定的质量标准。2.乙方应保证其具备相应的施工资质，并按照法律规定和行业规范进行施工，保障施工安全。第四条工程数量1.乙方应按照甲方的要求，按质、按量完成工程数量。2.乙方应遵守甲方的施工进度计划，保证工程按时竣工。第五条付款方式与时间1.甲方应按月支付乙方已完成合格工程的劳务费，具体支付时间为每月的______日。支付时甲方需扣除乙方应承担的各项费用后，将剩余款项支付给乙方。2.如因甲方原因导致乙方停工，甲方应在停工后______日内全额支付乙方已完工程量的劳务费。3.如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担因此产生的额外费用，且甲方有权根据实际情况暂停支付劳务费直至工程恢复正常。第六条施工图纸和技术资料1.甲方应向乙方提供施工所需的图纸和技术资料。2.乙方应按照甲方提供的图纸和技术资料进行施工，不得擅自修改或省略。第七条保密和知识产权1.乙方应对在执行本合同过程中接触到的甲方的所有商业秘密和保密信息予以保密。2.乙方在施工过程中产生的所有知识产权归甲方所有。第八条违约责任和处理1.如乙方未能按合同约定完成工程质量标准，应负责无偿修复，直至达到约定标准。2.如乙方未能按约定时间竣工，除不可抗力外，应按日支付违约金给甲方。违约金的计算方式双方另行协商确定。3.如乙方违反本合同约定，甲方有权要求乙方立即停止违约行为，并采取必要措施保护自身利益。如乙方拒不改正或无法改正的，甲方有权解除本合同并要求乙方赔偿损失。4.如因一方原因导致合同无法履行的，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失。具体损失金额由双方协商或由有管辖权的人民法院判决确定。第九条争议解决1.本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他条款的履行不得中断。第十条其他约定事项1.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字或盖章之日起生效。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：_________日期：______年______月______日乙方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：_________日期：______年______月______日扩大劳务分包规定合同范本（1）扩大劳务分包规定合同甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方拟将一工程项目分包给乙方进行施工，经双方协商一致，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，订立本合同，共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：__________4.工程规模：__________5.工程质量标准：__________6.工程造价：__________第二条合同工期1.开工日期：__________2.竣工日期：__________3.合同总工期：__________日历天4.分包工期：__________日历天5.如遇不可抗力或双方同意的其他情况，工期可相应顺延。第三条分包范围1.乙方同意接受甲方的劳务分包，分包范围包括但不限于：__________。2.乙方不得将分包工程再行转包或分包给其他任何单位或个人。第四条合同价款1.合同价款为人民币__________元（大写：__________元整）。2.付款方式：__________。a)甲方在收到乙方提交的合格发票后的______个工作日内支付相应款项；b)付款方式为银行转账或其他双方同意的方式。3.保修金：__________元。在工程竣工验收合格满______年后无息返还。第五