2024年建设工程合同真题条款范本2024.pdf
上传人:文库****品店 上传时间:2024-09-11 格式:PDF 页数:8 大小:291KB 金币:10 举报 版权申诉
预览加载中,请您耐心等待几秒...

2024年建设工程合同真题条款范本2024.pdf

2024年建设工程合同真题条款范本2024.pdf

预览

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

10 金币

下载此文档

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

2024建设工程合同通用条款范本2024合同编号:__________第一章:定义与解释(1)“合同”指本合同及其附件、附录和所有补充协议;(2)“工程”指业主委托承包商进行施工的位于______(地点)的建设工程;(3)“合同价格”指甲乙双方约定的工程总造价;(4)“工程师”指业主指定的工程监理单位或个人;(5)“不可抗力”指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。1.2解释:本合同的条款应按照其上下文和合同目的进行解释,条款仅为方便阅读而设,不影响条款的含义和解释。第二章:工程范围与施工标准2.1工程范围:承包商应按照业主提供的施工图纸、技术规范和工程量清单完成工程范围内的施工任务。20242024-120242.2施工标准:承包商应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工,确保工程质量达到合同约定的要求。第三章:合同价格与支付3.1合同价格:双方确认本工程的合同价格为人民币______元(大写:______元整)。3.2支付方式:业主应按照合同约定的进度向承包商支付工程进度款,并在工程竣工验收合格后支付工程结算款。第四章:工期与延期4.1工期:承包商应自合同生效之日起______天内完成本工程。4.2延期:如因不可抗力等原因导致工期延误,双方应协商确定合理的延长工期,并相应调整合同价格。第五章:工程质量与验收5.1工程质量:承包商应按照合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量符合国家、行业的相关规定。20242024-220245.2验收:工程竣工后,承包商应向业主提交竣工资料,双方按照国家、行业的相关规定进行工程验收。工程验收合格后,双方签署竣工验收证书。第六章:变更与调整6.2变更程序:业主提出变更需求,工程师审核变更的必要性、合理性和可行性,并与承包商协商确定变更内容、工程量、费用和工期等事项,经双方书面确认后实施变更。6.3变更费用:因变更导致的费用增加或减少,双方应根据合同约定的价格调整原则进行计算,并相应调整合同价格。6.4工期调整:因变更导致的工期延误,双方应根据变更内容和影响程度协商确定合理的延长工期。第七章:材料与设备7.1材料供应:承包商应按照合同约定的材料品牌、规格、数量和质量要求采购工程所需的材料,并妥善保管和使用。20242024-320247.2设备供应:承包商应按照合同约定的设备品牌、型号、数量和技术参数采购工程所需的设备,并负责设备的安装、调试和验收。7.3材料与设备的质量:承包商应确保材料和设备的质量符合国家、行业的相关规定,并接受业主、工程师的检查和验收。第八章:安全生产与环境保护8.1安全生产:承包商应建立健全安全生产管理制度,加强施工现场的安全管理,确保施工安全。8.2环境保护:承包商应按照国家、行业的相关规定和合同约定采取环境保护措施,防止施工过程中对环境造成污染和破坏。8.3安全事故处理:如发生安全事故,承包商应立即采取紧急措施进行处置,并及时向业主、工程师报告事故情况。第九章:违约责任9.1业主违约:如业主未按照合同约定的期限和方式支付工程款项,应向承包商支付违约金,并承担因此给承包商造成的损失。20242024-420249.2承包商违约:如承包商未按照合同约定的期限、质量和标准完成工程,应向业主支付违约金,并承担因此给业主造成的损失。9.3违约处理:发生违约行为时,守约方有权要求违约方采取补救措施,违约方应在守约方指定的合理期限内采取补救措施,未能采取补救措施的,守约方有权解除合同。第十章:争议解决10.1协商解决:在合同履行过程中发生的争议,双方应通过友好协商解决。10.2调解解决:如协商无果,双方可提请有关部门进行调解,调解结果对双方具有约束力。10.3仲裁解决:如调解无果,双方可根据合同约定的仲裁条款将争议提交仲裁机构进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决,对双方具有法律约束力。10.4诉讼解决:如调解无果且未选择仲裁解决,任何一方均有权将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。20242024-52024第十一章:保险11.1工程保险:承包商应按照国家、行业的相关规定和合同约定办理工程保险,包括但不限于建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险等。11.2保险责任:工程保险的责任范围应包括因设计、施工、材料、设备等原因导致的损失和损害,以及因不可抗力等原因导致的损失和损害。11.3保险期限:工程保险的保险期限应自工