发包方（甲方）:承包方（乙方）：按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定，双方达成如下协议：工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包工程工作内容：1.4工期：本工程自年月日开工，工期35天。1.5承包方式：第二条甲方工作2.1开工前天，向乙方提供经确认的施工图或具体工程做法，并向乙方书面进行现场交底。提供施工现场作业面，施工用脚手架，清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电源，提供乙方材料堆放场地，提供必要的安全设施及大型工具。向乙方说明工地各项相关管理制度。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，并承担相应费用。2.2甲方负责协调与业主及相关其他施工队的关系，保证乙方按合同约定顺利施工。乙方只对甲方发生关系。2.3负责对乙方施工的已完成工程验收，督促对不合格工程项目进行修改。2.4甲方按双方合同规定支付工程款，及时组织工程验收和决算工作。第三条乙方工作3.1按甲方提供的施工图纸组织施工并保质、保量、按期完成施工任务。3.2完工后及时组织工地负责人对工程进行验收工作。3.3严格执行设计做法、施工规范及构造图集进行施工，严格执行安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。第四条安全与责任在施工中发生安全工伤事故，500—2000由乙方负责，超出部分由甲方负责。第五条关于工期约定5.1如遇发包方未按合同规定拨付工程款，工期顺延。5.2如遇不可抗力自然灾害面影响工程进度，工期顺延。5.3发包方要求改变设计方案图纸，工期顺延。5.4非乙方原因，造成停水、停电、无法进行垂直运输，导致无法施工的，工期顺延。第六条关于工程质量及验收的约定6.1本工程质量应达到国家质量评定合格标准。6.2乙方应及时与工地负责人办理隐蔽工程和中间工程验收与检查。在施工中，因其他原因造成的补休和返工，由工地负责人承担相应费用。由乙方造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不得顺延。6.3工程竣工后，经工地负责人验收。如工地负责人在规定时间内未组织验收，乙方有责任和义务督促其验收。第八条违约及责任8.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿停工、窝工所造成的损失。每停工、窝工一天，甲方支付乙方元/天。8.2由于乙方原因、逾期竣工，每逾期一天，乙方支付合同价%作为违约金。第九条争议与处理9.1本合同执行期间，发生争议，双方应协商解决，协商不成，争议双方向劳动委员会申请仲裁或向法院提出上诉解决。第十条附则10.1本合同未尽事宜，双方协商签订补充协议。补充与原合同具有同等法律效力。乙方负责所用设备工具、材料的装卸，并保证设备完好，材料不浪费丢失，否则甲方将根据情节进行处理。10.2本合同一式两份，双方各执一份。甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：年月日