增加工程补充协议（完整版）资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）深圳熙璟城华夏君盛影城装修工程增加工程补充合同后续增加工程2021dell深圳市华影建设工程2021/6/7合同甲方：深圳市华夏君盛影业乙方：深圳市华影建设工程经双方协商，甲方将熙璟城华夏君盛影城装修工程后续增加项目承包给乙方。本着平等互利的原则。双方达成如下协议供甲乙双方共同遵守。第一条、承包范围1．工程名称：熙璟城华夏君盛影城装修工程增加部分2．承包范围：后续增加项目3．工程面积：3600㎡。4．施工工期：本工程工期自订合同之日起35天内完工并交付使用。5．工程质量：合格，符合双方合同及方案约定要求验收合格施工后满足使用期间的安全和稳定。6．合同价款：本钢结构工程承包总价为人民币为￥:880000.00元（捌佰捌万元整），包含增加小包房影厅、水吧、二楼过厅、通道等。第二条、承包方式1．包材料包安装包运输包安全包质量。第三条、承包内容1．装修.第四条、双方责任甲方责任：免费提供临舍给乙方施工人员住宿。提供安装临时电源、水源。免费提供临时场地给乙方堆放材料。甲方必须在图纸上签字确认乙方才能进行加工与安装。5．协助现场安保。乙方责任：乙方负责本工程的装修部分。乙方配合设计院完善设计图纸。乙方施工人员应服从甲方管理人员指挥及遵守各项规章制度。乙方负责按国家现行的施工规范、工程质量检验评定标准进行施工安装；负责提供各种材料的合格证给甲方，作为验收依据。乙方如有材料使用更换、代用时，必须经甲方认可签字后，方可改代。在施工中，乙方发生施工质量、人员安全以及对第三者造成事故、甲方材料损坏事故由乙方负责处理并承担相关费用。第五条、质量标准1．施工后要满足设计图纸要求,一次性竣工验收，按国家标准达到合格。第六条、工程工期1．自签定合同付款之日起35天完工。施工过程如遇人力不可抗拒的自然灾害（如大雨、暴雨、台风、水灾、自然原因发生的火灾，地震等）造成停工，则工期相应顺延。工程款支付1．本合同经甲乙双方签字盖章生效后，两日内甲方支付本增加工程款项，捌拾捌万元整（￥880000.00元）作为增加工程款。如甲方有工程量增加,费用另计，在第二次工程进度款中支付。工程验收本工程增加工程已全部完工经甲方验收已经投入营业使用。备注因一方不执行合同，造成对方的经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。本钢结构工程完工后一年内无偿保修、人为因素破坏除外），终身有偿维护。在合同有效期内，双方必须遵守国家的政策，法令法律及深圳经济特区有关条例规定，在合同执行中双方发生争议调解仍不能解决时，报请当地人民法院或当地经济合同仲裁委员会仲裁。本合同,一式贰份，各自一份。经甲乙双方签字盖章后生效，至工程竣工验收一年的保修期满后，自行失效。甲方：乙方：深圳市华影建设工程法人委托人：法人委托人：：：开户行：开户行：招商银行深圳龙岗支行帐号：帐号：755923861810802签订日期：签订日期：工程质量保修协议工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照相关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担合同约定的工程质量保修责任。凡属于承包人原因造成的质量问题、缺陷或由于承包人维修造成业主（指房屋的产权拥有者，下同）的相关损失，均属于承包人保修责任范围；不属于承包人责任，但是经由发包人和承包人双方协商由承包人维修的，承包人应予以维修，费用由责任方承担。质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定保修期的起算日期，依据该工程竣工验收合格后的六个月后或以项目集中交付日期为时间节点，两者以先满足条件的为约定保修期的开始日期；基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的终身负责制；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、墙面、地下室的防水及防渗漏、管道、水景防渗漏为五年；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为二年；住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程，为二年；供热及制供冷系统为二个采暖期、供冷期；电梯自验收合格之日起二十四个月；其他项目的保修期以双方合约、国家法规、地方规章、行业规定等中的有利于用户方的条款为准。均未约定的，按二年计算。保修人员安排承包人承诺，在住宅项目入伙阶段的集中维修期，即集中交付日期起算三个月，保证各专业维修人员留驻现场，且每天留驻现场维修人员不少于十名，以完成业主收房时，所提出质量问题的及时整改。维修人员数量需按照发包人要求配置，当人员出现变化、增加、减少，均需以书面形式报发包人项目部之书面认可。所有费用由承包人自行承担。承包人指派保修负责人为，号码为；公司负责人为，联系为，