通用工地施工合同发包方：承包方：甲方（发包方）：（以下简称甲方）乙方（承包方）：（以下简称乙方）依据《民法典》及相关法律、法规，增强双方责任感，确保工程的顺利完工，双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同，条款如下：一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：设计施工图纸所包含的所有内容二、工程合同价款：本工程合同造价为人民币元，即人民币元整。本造价内含两年养护费用。三、承包方式：由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的所有绿化工程（详见施工图）。四、工期本工程工期为：_____年____月____日至年月____日绿化工程养护期为：_____年____月____日至_____年____月____日。五、工程价款的支付与结算1、按工程进度每月支付完成产值的_____％；2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后_____天内一次性付清剩余％的款项；3、本工程价款不含税金。六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。（公章）（公章）甲方代表签字：乙方代表签字：_____年____月____日年____月____日实用工地施工合同甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)根据《民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称：____县飞龙铝塑型材销售中心。地点：____县建材市场院内。二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款实际建筑建筑面积确定。工程变更时，工程款的结算，按实际变更的工程量结算。五、付款方式方进入工地后，甲方支付乙方30%预付款，主体完工后再付程款。六、总工期要求七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。八、乙方责任1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格。九、工程质量、安全及保修1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修_____年。十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。甲方(公章)：______乙方(公章)：______法定代表人(签字)：______法定代表人(签字)：___________年____月____日_____年____月____日关于工地施工合同样式甲方：乙方：第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、合同包干金额：15000.00元(大写：壹万伍仟元整)，如增加工程另作计算。4、工程工期：本工程自_____年____月____日至_____年____月____日竣工。5、工程质量：合格第二条：甲方责任1、负责向乙方提供所需的水、电等;2、负责协调有关部门做好保卫、消防、市容、垃圾处理等工作。第三条：乙方责任1、负责按合同和预定维修方案的要求组织施工，保质、保量，按期完成工程。2、严格执行现行施工规范，文明施工规定，防火安全规定。严格执行安全施工的各项规定，落实各项现场安全措施，如发生与现场施工相关的安全责任事故，后果均由乙方承担。3、妥善保护好施工现场周围的建筑物、设备、水、电、气设施不受损坏，如损坏由乙方负责，并做好施工现场的保卫、垃圾和消防等工作。4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第四条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应达到国家质量评定合格标准。2、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接通知____日内组织验收，并办理验收移交手续。第五条：关于工程款及结算的约定1、本工程所需的各种材料和人工费由乙方垫资。2、本工程竣工验收合格后，一次性付清全部工程款。第六条：本合同一式贰份，自签订之日起生效。甲方：乙方：代表人：代表人：联系：联系：开户行：开户名称：帐号：_____年____月____日工地施工合同甲方：XX公司____区柱里