钢结构制作加工协议书最新文档(可以直接使用，可编辑最新文档，欢迎下载）钢结构制作加工协议书甲方：河北华晨万渤彩钢乙方：刘坤军外包队本协议经甲、乙双方友好协商，并根据国家《中华人民共和国合同法》条例规定，同意签订本协议，望共同遵守执行。条款如下：第一条制作加工内容一、甲方委托乙方制作涿州地下水箱项目（约147吨）、景观塔项目（约75.5吨）及钢平台项目（约62.5吨），工程合计约285吨，最终加工量以实际净重为准，乙方按甲方提供图纸进行加工。第二条协议价款序号项目名称单位数量综合单价（元/吨）合价备注一、制作1地下水箱吨1477001029002景观塔吨75.5300226503钢平台吨62.530018750协议暂定总价：144300元第三条工期按甲方要求完成发货第四条双方责任一、甲方责任：1、提供给乙方细化图一套；2、负责出厂构件的运输；3、负责解决乙方提出的图纸问题。二、乙方责任：1、乙方承担协议范围内主构件钢结构的加工制作；2、乙方严格按照甲方提供的加工图纸加工，按照甲方提出的技术、质量和加工顺序的具体要求加工生产并做好自检工作，确保质量、进度。3、接受甲方及业主方的质量监督、进度控制：发现问题及时纠正：因制作方面的原因给安装造成的问题，由乙方负责无偿整改，并承担由此引起的责任：若制作加工造成重大质量事故,导至引起构件报废，其全部费用由乙方承担并赔偿甲方相应损失。4、乙方应严格按合同工期进行加工，不得拖延工期，否则，甲方对其有相应处罚的权利。第五条质量标准及验收1、乙方应按照《钢结构工程施工质量验收规范》（GB55-2001）和施工图纸的技术要求进行加工。第六条其它一、本协议未尽事宜，双方经友好协商可签订补充协议作为附件。补充协议和本协议具有同等效力。二、本协议一式两份，甲乙双方各执壹份，经双方签字盖章三、本协议如发生争议，双方协商不成，向当地人民法院提起诉讼。甲方：乙方签约代表：签约代表：日期：2021年8月10日日期：2021年8月10日钢结构施工承包合同书建设单位：（以下简称甲方）施工单位：(以下简称乙方）为了明确双方责任,分工协作，互相配合,根据国家有关规定，钢结构工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。第一条：工程名称：第二条：工程地点：第三条：工程范围：第四条：承包方式：1、包工包料。2、工程造价按元/m2，面积暂定m2总造价人民币元(大写)。如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。第五条：工程承包范围包括：制作、安装、配件、运输、油漆，屋面上采用,墙面采用、钢梁、檀条等采用甲方提供的施工图纸。第六条:工程期限：乙方收到甲方通知后天内必须进场，进场后施工期限为天,在施工过程中，由于不可抗力或设计变更、甲方等原因延迟施工的，顺延期限.第七条：工程结算1、本合同订立生效后三日内，甲方支付乙方备料款％，计万元。2、钢构件材料进场开始吊装前，付总价的％,计万元。3、钢构件框架安装完毕，盖屋面板前付总价的％,计万元。4、竣工验收合格一星期内，付工程款的%，计万元。5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度,造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。6、所有工程款必须汇入乙方指定账户,并由乙方财务部门出具收款收据证明，否则乙方不予承认。第八条:工程质量验收1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一年（本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准）。2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收,甲方擅自使用则视为工程验收合格）。第九条：施工准备：施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜.开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续，施工图纸由甲方提供。第十条：补充条款第十一条：合同生效及分数1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。2、本合同正本贰份，双方各执一份；副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份.本合同所属的方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件，并与本合同一并具有法律效力。第十二条：附则1、本工程甲方指派同志,乙方指派同志，为现场施工附则协